---
name: fachanwalt-bau-architektenrecht-kontaminierter-baugrund-bbodschg
description: "Spezial-Mandat kontaminierter Baugrund — Werkvertragsrechtliche Haftung Bauunternehmer Bauherr nach §§ 633 634 BGB UND Sanierungspflicht nach § 4 BBodSchG bei Altlasten-Verdacht. Sanierungsverantwortliche § 4 Abs. 3 BBodSchG. BVerwG 7 C 4/00. Werkvertraglicher Mehrkostenanspruch § 642 BGB / § 6 VOB B. Beweissicherung Bodengutachten. Workflow Erkundung Anzeige Sanierungsplan Vertragsbeendigung."
---

# Kontaminierter Baugrund — Werkvertrag + BBodSchG-Sanierungspflicht

## Zweck

Anwaltliche Beratung beim Sonderfall: Beim Aushub stellt das Bauunternehmen kontaminierten Boden (Altlast) fest. Zwei Rechtskreise greifen ineinander: werkvertragsrechtlich (BGB / VOB) gegenüber Bauherrn UND öffentlich-rechtlich nach BBodSchG gegenüber Behörde. Wer trägt Sanierungskosten? Wer haftet für Verzögerung? Wann ist Vertragsanpassung möglich?

## Eingaben

- Bauvertrag (BGB-Werkvertrag oder VOB/B)
- Bodengutachten vor Vertrag (vorhanden? Inhalt?)
- Kontamination-Art (Mineralöl, Schwermetalle, PFAS, PAK, BTEX)
- Geltend gemachte Mehrkosten / Mehrzeit
- Anzeige bei Bodenschutzbehörde erfolgt?
- Bauherr-Status (Eigentümer, Erbbauberechtigter, Dritter)
- Altlasten-Kataster-Eintrag bekannt?

## Rechtlicher Rahmen

### Werkvertragsrecht

- **§ 633 BGB** — Sach-/Rechtsmangel; hier: Baugrund-Beschaffenheit-Risiko
- **§ 642 BGB** — Mitwirkungspflicht Besteller (Bauherr) und Mehrkostenanspruch Unternehmer
- **§ 645 BGB** — Vergütungsanspruch bei Annahmeunmöglichkeit aus Besteller-Sphäre
- **§ 6 VOB/B** — Behinderung der Bauausführung, Verlängerung Bauzeit
- **§ 4 VOB/B** — Stoffe-Anforderungen
- **BGH-Linie**: Baugrund-Risiko grundsätzlich beim Bauherrn (BGH NJW 2003, 200; BGH VII ZR 184/97)

### Bodenschutzrecht

- **§ 2 Abs. 5 BBodSchG** — Altlast Definition
- **§ 4 BBodSchG** — Pflichten der Verantwortlichen:
  - Abs. 1: Verursacher
  - Abs. 2: Grundstückseigentümer
  - Abs. 3: Inhaber tatsächlicher Gewalt
  - Abs. 5: Personenidentität § 16 BBodSchG
- **§ 9 BBodSchG** — Sanierungsanordnung der Behörde
- **§ 10 BBodSchG** — Sanierungsplan
- **§ 11 BBodSchG** — Eigentümer-Pflicht zur Übernahme bei zumutbarem Aufwand
- **§ 24 BBodSchG** — Kostenausgleich unter Verursachern

### Leitentscheidungen

- BVerwG, Urt. v. 31.5.2007 — **7 C 4/00** (Verhältnismäßigkeit Eigentümer-Heranziehung)
- BVerfG, Beschl. v. 16.2.2000 — 1 BvR 242/91 (Eigentümer-Heranziehung verfassungsgemäß)
- BGH, Urt. v. 23.6.2005 — **VII ZR 235/04** (Baugrundrisiko-Verteilung)
- BGH, Urt. v. 25.6.2009 — VII ZR 89/08 (Aufklärungspflichten Bauherr)
- OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.7.2019 — I-21 U 12/18 (Mehrkosten bei Bodenkontamination)

## Konstellationen

### Konstellation A — Kontamination im Bodengutachten nicht erwähnt

- **Bauherrn-Risiko**: § 633 BGB-Mangel beim Bauwerk **nicht** auslösbar, weil Baugrund kein Werk
- **Aber**: § 642 BGB-Mehrkosten für Bauunternehmer **JA**, wenn unvorhergesehene Behinderung
- **Vergütung VOB-B**: § 6 VOB/B Bauzeitverlängerung + Mehrvergütung nach § 2 Abs. 5 VOB/B
- **Sanierung BBodSchG**: Eigentümer regelmäßig zahlungspflichtig (§ 4 Abs. 3 BBodSchG)

### Konstellation B — Vor-Vertrag-Wissen Bauherr

- Bauherr kannte Altlast (Kataster-Eintrag): **Aufklärungspflicht** (BGH VII ZR 89/08)
- Verletzung → Schadensersatz aus c.i.c. § 311 BGB
- Bauunternehmer kann Mehrkosten + Bauverzug geltend machen

### Konstellation C — Unternehmer verursacht Kontamination

- Bauunternehmer dringt in Schadstoff-Schicht ein und kontaminiert weiter
- **Eigene Verursacherhaftung § 4 Abs. 1 BBodSchG**
- Vertragsstrafe / Schadensersatz Bauherr

### Konstellation D — Erstmalige Entdeckung beim Aushub

- Bauunternehmer: Pflicht zur **Anzeige** an Bodenschutzbehörde und Bauherr
- Bauarbeiten unterbrechen bis Sanierungsplan
- Klärung Verursacher (Vorbesitzer, ehem. Industrie-Nutzung)

## Workflow

### Phase 1 — Sofortmaßnahmen bei Aushub-Befund

- Bauarbeiten unverzüglich pausieren
- Anzeige § 4 Abs. 3 BBodSchG an UWB Untere Bodenschutzbehörde
- Beweissicherung Boden-Proben (Sachverständiger)
- Schriftliche Behinderungsanzeige § 6 Abs. 1 VOB/B an Bauherr

### Phase 2 — Ursachenklärung

- Altlasten-Kataster-Auszug bei Behörde
- Vorbesitzer-Recherche (Handelsregister, Adressbücher, Industrie-Atlas)
- Probebohrungen umliegender Flächen (Sanierungsplan-Vorbereitung)

### Phase 3 — Vertragsanpassung mit Bauherrn

- Mehrkosten-Berechnung § 642 BGB / § 6 VOB/B
- Bauzeitverlängerung (Tageweise)
- Nachtrag-Verhandlung
- Bei Verweigerung: Klage / einstweilige Verfügung auf Mitwirkung

### Phase 4 — Sanierungsplan BBodSchG

- Beauftragung Sachverständige nach § 18 BBodSchG
- Sanierungsplan an Bodenschutzbehörde § 13 BBodSchG
- Genehmigung durch Behörde
- Sanierung durchführen (Aushub + Entsorgung als Gefahrenabfall AVV / KrWG)

### Phase 5 — Kostenausgleich § 24 BBodSchG

- Bauherr (Eigentümer) hat zunächst Sanierungspflicht
- Eigentümer kann Rückgriff gegen Verursacher nehmen (§ 24 BBodSchG)
- Versicherung prüfen (Bauherren-Haftpflicht, Umwelthaftpflicht)

## Risiken und Red Flags

| Konstellation | Rot | Orange | Grün |
|---|---|---|---|
| Anzeige § 4 BBodSchG unterlassen | OWi § 26 BBodSchG bis 50.000 EUR + Strafverfahren | knappe Frist | sofort angezeigt |
| Weiter-Aushub trotz Kontamination | Verursacher-Haftung § 4 Abs. 1 BBodSchG | Klärung läuft | Pause + Anzeige |
| Behinderungsanzeige § 6 VOB/B versäumt | Mehrkostenanspruch geht teilweise verloren | knappe Frist | rechtzeitig schriftlich |
| Boden als Bauschutt entsorgt | KrWG § 28 + § 3 KrWG-Verstoß | falsche Klassifikation | korrekt als Gefahrenabfall |

## Querverweise

- `fachanwalt-bau-architektenrecht-orientierung` — Triage
- `fachanwalt-bau-architektenrecht-abnahme-verweigerung` — bei Konflikt um Bauteil
- `fachanwalt-verwaltungsrecht-anfechtungsklage` — bei behördlicher Sanierungsanordnung

## Quellen und Updates

Stand: 05/2026. BBodSchG unverändert. BVerwG 7 C 4/00 und BVerfG 1 BvR 242/91 stehende Rspr. PFAS-Kontaminationen zunehmend (TFA, GenX) — Aufmerksamkeit bei Neuregelung. Bei Reform KrWG / BBodSchG aktualisieren.